建设工程委托监理合同

第一篇：建设工程委托监理合同

建设工程委托监理合同

合同编号：（）年第()号

项目名称：

委托单位：

（业主）：

监理单位：

（监理方）：

合同签订日期：

第二篇：建设工程委托监理合同

第一部分　建设工程委托监理合同

委托人＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿与监理人＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿经双方协商一致，签订本合同。

一、委托人委托监理人监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：

工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

工程地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

工程规模：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

总投资：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二、合同中有的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。

三、下列文件均为本合同的组成部分：

①监理投标书或中标通知书；

②本合同标准条件；

③本合同专用条件；

④在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。

五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、 ……此处隐藏12380个字……标费率(0.7 ％)，即总监理费暂定 22.4万元；

(二)、报酬支付时间与金额：

1、合同生效后十日内，支付总监理费的20％；

2、主楼（宿舍楼）基础完成，支付总监理费的20％；

3、主楼(宿舍楼)封顶，支付总监理费的40％；

4、工程竣工验收合格后30日内，余款一次性支付结清。

委托人同意按以下计算方法、支付时间与金额、支付附加工作报酬：

应业主要求，监理机构完成正常监理业务范围之外的工作，称为附加工作。由

于标准条件第31条原因，增加的工作量，也视为附加工作。即超过合同业务工期,支付相应的延期费用。在附加工作完成后，15日内应结算该项附加工作酬金，并

随即支付给监理单位。酬金计算方法：

附加工作酬金=附加工作日数×监理业务日平均酬金额。

监理业务日平均酬金额=监理费总额/监理合同工期（日）

委托人同意以下计算方法、支付时间与金额、支付额外工作报酬：

由于标准条件第36条原因发生的额外工作，发生后15日内应结算并当即支付

该项额外工作酬金，计算方法：

额外工作酬金=额外工作日数×监理业务日平均酬金额。

监理业务日平均酬金额=监理费总额/监理合同工期（日）

第四十一条双方同意用 人民币 支付报酬，按 无汇率计付。

第四十九条本合同在履行过程中发生争议时，当事人双方应及时协商解决。协商不成时,双方同意由仲裁委员会仲裁(双方不在本合同中约定仲裁机构,事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。)

附加协议条款：